大竹县律师-凌灿伟

大竹县凌灿伟律师发表劳务合同纠纷的民事上诉状  

上诉人：李某某，男，1982年1月13日出生，汉族，公民身份号码513029198201XXXX，户籍地四川省大竹县，联系电话：大竹律师 大竹县律师 大竹劳务合同纠纷律师

被上诉人：曲某，男，1988年8月5日出生，彝族，公民身份号码51343519880XXXXX，住四川省甘洛县，联系电话：

上诉人李某某与被上诉人曲某劳务合同纠纷一案，经海南省三亚市城郊人民法院作出判决，现不服海南省三亚市城郊人民法院(2021)琼XXX民初XXXX号民事判决书，现提出上诉。

上诉请求： 大竹离婚律师 大竹刑事律师

1、请求依法撤销海南省三亚市城郊人民法院(2021)琼XXX1民初XXXX号民事判决书，改判上诉人李某某不支付被上诉人曲某劳务费及利息。

2、本案上诉费用及一审案件受理费均由被上诉人曲某承

担。

事实和理由： 

一审法院判决上诉人李某某支付被上诉人曲某劳务费151023元及利息明显错误。具体理由如下：

一、一审法院认定事实错误。

1、一审法院认定曲某进场的时间是2021年7月25日，该认定明显错误。大竹律师事务所凌灿伟

具体理由：曲某进场的时间是2021年7月30日，双方签订合同的时间是2021年7月30日，在签订《劳务合同》时曲某并没有进场，曲某于2021年7月27日才到的三亚，在一审中李某某提供的微信聊天截图（李某某提供的证据卷第一页）能够证明2021年7月27日曲某才来三亚。因此，曲某进场的时间是2021年7月30日，曲某在一审中未提供任何证据证明进场的时间是2021年7月27日，一审法院仅凭曲某的陈述，而没有其他证据，该事实认定明显错误。

2、一审法院认定曲某已经施工13500㎡明显错误。

具体理由：在一审中，曲某未提供任何证据证明施工的面积为13500㎡，而一审法院直接按照13500㎡计算，明显违背事实，根据《劳务合同》第九条第一款：工程量按实结算，每月收方，甲乙双方代表到场签字，双方并未到场对方量签字确认，一审法院直接以曲某诉状中载明的13500㎡予以认定方量，明显错误。大竹县法律援助 大竹法律免咨询电话

3、一审法院认定曲某已经完成了全屋刷腻子两遍、喷涂乳胶漆的施工明显错误。

具体理由：在一审中曲某未提供任何证据证明曲某已经完成腻子俩遍、喷涂乳胶漆，仅仅提供了视频，视频中不能反映曲某具体的施工范围和工程量，也不能反映出全部系曲某工人完成。李某某已经提供了证据证明曲某并没有完成任何一套完成的工序，做得最多的地方也只是刷了两遍腻子，很多地方一遍腻子都没有刷，所有的室内均未喷乳胶漆（具体在李某某提供的证据卷93页-102页），且曲某代理人在庭审中提供的证据也证明未喷乳胶漆，一审法院直接认定曲某已经完成了全屋刷腻子两遍、喷涂乳胶漆的施工明显错误。

4、一审法院按照单价每平方米21元计算明显错误。

具体理由：根据《劳务合同》第四条：合同单价：25元/平方米（按实际面积收方计算），含全屋腻子两遍（含腻子粉、阴阳角等材料），喷涂乳胶漆含材料搬运上楼（甲方卸车到楼底）垃圾装袋下楼等，第十条劳务报酬的支付等，曲某没有完成任何一道完整的公序，没有喷乳胶漆，很多地方连一遍腻子也没有刷，也没有通过业主的验收，曲某也未递交完成的结算资料等，而一审法院直接按照21元计算单价明显错误，且没有事实依据和法律依据。

5、一审法院认定曲某向李某某提供劳务并依约完成相应工程量，李某某未按照约定支付工程进度款，且于2021年8月24日要求曲某退场，导致施工停止，劳务终止，约定的总工程量无法完成，李某某违反合同约定明显错误。

（1）：曲某并没有按照约定提供劳务，也未完成相应的工程量。

具体理由：曲某在一审中没有提供证据证明按照约定完成相应的工程量，李某某提供的证据，证明曲某的工人总共干活的时间不到十天，并没有依照约定完成工程量（李某某提供的证据卷15页、17页、24页、26页、48页），中途因曲某的工人叫曲某支付生活费，曲某不愿意垫支生活费，也没有钱垫支生活费等（李某某提供的证据卷16页、17页、20页、21页、22页、24页、27页、28页、30页、33页、34页，41页、41页、45页），曲某未支付，曲某的工人就跑到中铁十六局项目部去闹（李某某提供的证据卷23页、28页、29页、31页 、33页、45页、50页、51页、51页），以及曲某的工人酗酒（李某某提供的证据卷19页），酗酒之后就没有怎么干活，这些均证明曲某未依照约定提供劳务，也能证明曲某未依照约定完成工程量。因此，一审法院的该项认定错误。

（2）、一审法院认为李某某没有未按照约定支付工程进度款，明显错误。

具体理由：李某某已经按照工程进度支付了劳务款（李某某提供的证据卷16页、38页、47页、48页、50页、56页、58页），且已经多支付，而曲某在一审中未提供任何证据证明李某某未按照约定支付工程款。

（3）、一审法院认定2021年8月24日李某某要求曲某退场，导致施工停止，劳务终止，约定的总工程量无法完成，李某某违反合同约定明显错误。

具体理由：在一审中曲某没有提供任何证据证明李某某要求曲某退场，曲某退场系曲某没有钱垫支工人的生活费，也不愿意垫支工人的生活费，希望李某某提前垫支，李某某按照《劳务合同》约定，不提前预支曲某工人的生活费，因此，曲某主动要求退场，具体证据为李某某提供的证据卷28页、56页、57页。因此，一审法院对该项认定错误。

（4）、一审法院认为李某某未提供证据证明曲某闹事。酗酒等影响工作的行为，明显错误。

在一审中李某某提供了相应的证据，酗酒（李某某提供的证据卷19页），曲某的工人闹（李某某提供的证据卷23页、28页、29页、31页 、33页、45页、50页、51页、51页）。因此，一审法院认为李某某未提供证据，明显错误。

6、一审法院认定李某某支付劳务款132477元，剩余151023元未支付，明显错误。

具体理由：在一审中，李某某提供了充分的证据证明支付了曲某所有的费用176001元（具体证据为微信聊天记录、代付劳务费申请单、劳务工资、中信银行客户回单、微信转账支付电子凭证），该费用已经超额支付，而一审法院仅仅认定李某某支付了132477元，明显错误，且一审判决151023元未支付明显错误，没有任何事实依据及法律依据。

二、一审人民法院审理案件的诉讼程序错误，剥夺了李某某参加庭审的权利。

1、本案第一次开庭定于2023年2月13日上午9点开庭，庭审至李某某答辩结束，主审法官宣布案子暂停审理，后期开庭另行通知，因李某某代理人明确告知法官请求下次开庭采取线上审理，理由为李某某及代理人离三亚路途遥远，并当庭书写《线上开庭申请书》，一审法官明确表示，《线上开庭申请书》必须李某某本人签字，代理人不能申请，该行为明显违法，代理人可以代理李某某申请线上开庭。

2、在第二次开庭前（第二次开庭时间2023年4月19日），李某某本人已经将《线上开庭申请书》签字按印邮寄至一审法院，通过邮政单号查询已经签收，但是一审法院的书记员告知未收到，该告知系李某某代理人在2023年4月14日（系星期五）主动通过电话联系一审书记员及一审法院的其他工作人员，书记员和其他工作人员并未告知未收到该快递，而是告知需要查询，2023年4月17日李某某代理人再次（已经多次打电话）与一审法院的书记员及其他工作人员联系，仍然告知需要查询，2023年4月18日上午光代理人再次与一审案件的书记员及其他人员联系，告知需要查询，目前不知道是否收到，在当日接近12点告知李某某代理人未收到，李某某代理人马上与李某某联系，李某某再次亲笔书写《线上开庭申请书》，并通过代理人将《线上开庭申请书》通过微信转发给一审主审法官的书记员，一审法官的书记员告知当天必须收到纸质版《线上开庭申请书》，当天已经没有任何办法通过快递送达，李某某的代理人马上书写《延期开庭申请书》，并通过微信转发给一审的书记员，一审法院的主审法官仍然坚持现场开庭，李某某的代理人在四川，相隔千里之外的地方，没法在当天下午订票，到达第二天的开庭，一审法院的行为，已经明显剥夺了李某某参加庭审的权利，即便是未在当天收到纸质版的《线上开庭申请书》和《延期开庭申请书》，也通过微信收到李某某亲笔签字的电子版《线上开庭申请书》和《延期开庭申请书》。

3、一审法院的判决书载明李某某缺席，李某某的代理人在2023年2月13日到达了现场开庭，第二次因一审法院的行为，使李某某未出庭，该判决书记载错误。

三、一审法院判决李某某支付被上诉人曲某劳务费151023元及利息明显错误，没有事实依据和法律依据。

综上，上诉人认为原审法院作出的判决认定的事实错误，适用的法律依据错误，程序错误，从而导致判决结果错误。故上诉人依法向贵院提起上诉，望依法支持其上诉请求。

此致

达州市中级人民法院

上诉人 ：                              

年   月   日